2024村民阻挠施工造成损失怎么赔偿

2024-03-07 22:43
admin

一、村民阻挠施工造成损失怎么赔偿

如果因为村民阻挠的行为给施工造成损失的,应当由村民赔偿相应的损失,如赔偿停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条 因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

二、村民阻挠施工造成损失的诉讼时效多久

村民阻挠施工造成损失的诉讼效为3年,自知道损害发生之日起计算,如果权利人未在此期限主张权利的,将丧失胜诉权。

《中华人民共和国民法典》第一百八十八条 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是,自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护,有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

《中华人民共和国民法典》第一百九十二条 诉讼时效期间届满的,义务人可以提出不履行义务的抗辩。

诉讼时效期间届满后,义务人同意履行的,不得以诉讼时效期间届满为由抗辩;义务人已经自愿履行的,不得请求返还。

如果因为村民阻挠施工的行为造成施工方损害的,受损方有权向公民主张赔偿损失停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失,如果村民拒不赔偿的,可以通过诉讼的方式解决。如果您需要更多法律方面的帮助,欢迎到进行法律咨询。

相关文章