如何确定建设工程的开工、竣工时间

如何确定建设工程的开工、竣工时间

1、建设工程施工合同际开工日期的确定。

一般以开工通知载明的开工时间为准。

因发包人原因导致开工通知发出时开工条件尚不具备的，以开工条件具备的时间确定为开工日期。

承包人在开工通知发出前已经实际进场施工的，以实际开工时间为开工时间;既无开工通知也无其他相关证明能证明实际开工日期的，以施工合同约定的开工时间为开工日期。

2、建设工程的竣工时间如何确定。

当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：

一是建设工程经竣工验收合同的，以竣工验收合格之日为竣工日期;

二是承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;

三是建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。

3、建设工程工期顺延如何认定。

因发包人拖延工程预付款、进度款、迟延提交施工图纸、场地及原材料、变更设计等行为导致工程延误的，建设施工合同明确约定顺延工期应当经发包人签证确认的，经审查承包人虽未取得工期顺延的签证确认，但其有证据证实在合同约定的办理期限内向发包人主张过工期顺延，或者发包人的上述行为严重影响施工进度的，司法实践中一般会认可承包人要求工期顺延的主张。

法律咨询选择本地律师的优势~

这是因为当地律师熟悉当地的法律制度、法院执法风格以及潜规则，对于处理案件时会将这些因素纳入考虑，以便更好地为你争取利益。此外，当地律师还有丰富的人脉资源，可以为你牵线搭桥，提高办事效率。